Öffentliche Ausschreibungen icc hofmann - Ingenieurbüro für technische Informatik
Am Stockborn 16, 60439 Frankfurt/M, FRG
Tel.: +49 6082-910101 Fax.: +49 6082-910200
E-Mail: info@icc-hofmann.net
Öffentliche Ausschreibungen

Titel : DE-Chemnitz - Bau von Mehrzweckgebäuden
Dokument-Nr. ( ID / ND ) : 2021022209040789494 / 89301-2021
Veröffentlicht :
22.02.2021
Dokumententyp : Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit
Vertragstyp : Bauauftrag
Verfahrensart : Offenes Verfahren
Produkt-Codes :
45211350 - Bau von Mehrzweckgebäuden
45300000 - Bauinstallationsarbeiten
45311100 - Installation von elektrischen Kabeln
45311200 - Elektroinstallationsarbeiten
45315000 - Heizungs- und sonstige Elektroinstallationen in Gebäuden
45315100 - Elektrotechnikinstallation
45320000 - Abdichtungs- und Dämmarbeiten
45331000 - Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45331100 - Installation von Zentralheizungen
45331110 - Installation von Kesseln
45332200 - Wasserinstallationsarbeiten
45333000 - Installation von Gasanlagen
45343000 - Brandschutz-Installationsarbeiten
DE-Chemnitz: Bau von Mehrzweckgebäuden

2021/S 36/2021 89301

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wismut GmbH
Postanschrift: Jagdschänkenstraße 29
Ort: Chemnitz
NUTS-Code: DED41 Chemnitz, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 09117
Land: Deutschland
E-Mail: [7]beschaffung@wismut.de
Telefon: +49 3718120-431
Fax: +49 3718120-392
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [8]http://www.wismut.de
Adresse des Beschafferprofils: [9]http://www.wismut.de/Ausschreibungen

Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Bauarbeiten zur Errichtung eines Funktionalgebäudes am Standort
Königstein
Referenznummer der Bekanntmachung: 1186599-U53
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45211350 Bau von Mehrzweckgebäuden
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Bauarbeiten zur Errichtung eines Funktionalgebäudes am Standort
Königstein der Wismut GmbH, Los 10: Heizungsinstallation.
Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45311100 Installation von elektrischen Kabeln
45311200 Elektroinstallationsarbeiten
45315000 Heizungs- und sonstige Elektroinstallationen in Gebäuden
45315100 Elektrotechnikinstallation
45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45331100 Installation von Zentralheizungen
45331110 Installation von Kesseln
45332200 Wasserinstallationsarbeiten
45333000 Installation von Gasanlagen
45343000 Brandschutz-Installationsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DED2F Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Hauptort der Ausführung:

Wismut GmbH, Bereich Sanierung Aue/Königstein, Standort Königstein

Königsteiner Straße 45

01824 Königstein/OT Leupoldishain
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des
Vertrags:

Heizungsinstallation bestehend aus:

1. Wärmeerzeugungsanlagen mit Brennwertkesseln 100 kW und 170 kW für
Erdgas, raumluftunabhängig/raumluftabhängig, mit Abgas-
/Verbrennungsluftanlage, Gasanschluss, Verbrennungsluftzuführung;
Wärmepumpe 100 kW, Sole/Wasser; Pufferspeicher 2 000 l;
Trinkwarmwasserbereitung als Ladespeicher mit Speicher, 1 000 l und
Plattenwärmetauschern; Steuer-und Regelanlage,

2. Wärmeverteilnetze mit Heizungsverteilungsleitungen aus schwarzem
Stahlrohr DN 15-100 einschl. Dämmung aus Mineralwolle, Rohrleitungen
Wärmeträger aus schwarzem Stahlrohr mit Korrosionsschutzbeschichtung DN
15-100 mit Dämmung aus synthetischem Kautschuk, Umwälzpumpen,
Armaturen, Verteiler,

3. Raumheizflächen mit 55 Stück Flachheizkörper mit seitlichen
Anschlüssen bzw. mit integrierten Heizkörperventileinsätzen, 22 Stück
Röhrenradiatoren mit seitlichen Anschlüssen bzw. mit integrierten
Heizkörperventileinsätzen, 2 Stück Heizwände, 300 m^2 Fußbodenheizung
aus Kupferrohr für Einbau von Gussasphalt mit Verteilern,
Verteilerschränken und Raumregelungsanlagen.
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen
Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 01/02/2017
Ende: 28/02/2018
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: [10]2017/S 058-107310

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
Auftrags-Nr.: 3208591-U53
Los-Nr.: 10
Bezeichnung des Auftrags:

Bauarbeiten zur Errichtung eines Funktionalgebäudes am Standort
Königstein der Wismut GmbH, Los 10: Heizungsinstallation
V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die
Konzessionsvergabe:
14/03/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus
Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: MARi GmbH
Postanschrift: OT Leupoldishain, Gewerbering 13
Ort: Königstein
NUTS-Code: DED2F Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Postleitzahl: 01824
Land: Deutschland
E-Mail: [11]info@mari-gmbh.de
Telefon: +49 35021994910
Fax: +49 35021994920
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt
des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 354 275.90 EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Postanschrift: Villemomblerstraße 76
Ort: Bonn
Postleitzahl: D-53123
Land: Deutschland
E-Mail: [12]info@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 2289/4990
Fax: +49 2289 / 499-400
Internet-Adresse: [13]http://www.bundeskartellamt.de
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Hinsichtlich der Fristen zur Einlegung von Rechtsbehelfen wird auf §
160 Abs. 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
verwiesen.

§ 160 GWB lautet wie folgt:

Einleitung; Antrag.

(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag
ein.

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem
öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in
seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 durch Nichtbeachtung von
Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein
Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.

(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit:

1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und
gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10
Kalendertagen gerügt hat, der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2
bleibt unberührt,

2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung
erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung
benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem
Auftraggeber gerügt werden,

3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der
Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber
gerügt werden,

4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des
Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zuwollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrages nach § 135 Abs. 1 Nr. 2. § 134 Abs. 1 Satz 2 bleibt
unberührt.
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/02/2021

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession
VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45211350 Bau von Mehrzweckgebäuden
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45311100 Installation von elektrischen Kabeln
45311200 Elektroinstallationsarbeiten
45315000 Heizungs- und sonstige Elektroinstallationen in Gebäuden
45315100 Elektrotechnikinstallation
45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45331100 Installation von Zentralheizungen
45331110 Installation von Kesseln
45332200 Wasserinstallationsarbeiten
45333000 Installation von Gasanlagen
45343000 Brandschutz-Installationsarbeiten
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DED2F Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Hauptort der Ausführung:

Wismut GmbH, Bereich Sanierung Aue/Königstein, Standort Königstein,
Königsteiner Straße 45, 01824 Königstein/OT Leupoldishain.
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Los 10 Heizungsinstallation gemäß II. 2.4; Zusätzliche Leistungen:
Bauheizungsanlage; Anpassung aufgrund geänderter Bauzeit;
Schaltschrank; Installation; Feldgeräte; Elektrischer Anschluss.
VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen
Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 01/02/2017
Ende: 31/03/2021
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 385 261.11 EUR
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: MARi GmbH
Postanschrift: OT Leupoldishain, Gewerbering 13
Ort: Königstein
NUTS-Code: DED2F Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Postleitzahl: 01824
Land: Deutschland
E-Mail: [14]info@mari-gmbh.de
Telefon: +49 35021994910
Fax: +49 35021994920
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer
Vertragsänderungen):

Zusätzliche Leistungen: Bauheizungsanlage; Anpassung aufgrund
geänderter Bauzeit; Schaltschrank; Installation; Feldgeräte;
Elektrischer Anschluss.
VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder
Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär
(Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72
Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1
Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der
Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein
Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Die unter VII.2.1) aufgeführten Leistungen sind erforderlich und waren
in den ursprünglichen Vergabeunterlagen nicht enthalten. Ein
Auftragnehmerwechsel ist nicht wirtschaftlich, da dies zu zeitlichen
und räumlichen Behinderungen mit evtl. entsprechenden Zusatzkosten
geführt hätte. Es handelt sich um gleichartige Gewerke wie die bereits
beauftragten Leistungen.
VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter
Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und
Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der
durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 372 673.67 EUR
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 385 261.11 EUR

References

7. mailto:beschaffung@wismut.de?subject=TED
8. http://www.wismut.de/
9. http://www.wismut.de/Ausschreibungen
10. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107310-2017:TEXT:DE:HTML
11. mailto:info@mari-gmbh.de?subject=TED
12. mailto:info@bundeskartellamt.bund.de?subject=TED
13. http://www.bundeskartellamt.de/
14. mailto:info@mari-gmbh.de?subject=TED

 
 
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau