 |
icc hofmann - Ingenieurbüro für technische Informatik Am Stockborn 16, 60439 Frankfurt/M, FRG Tel.: +49 6082-910101 Fax.: +49 6082-910200 E-Mail: info@icc-hofmann.net |
|
| Titel : |
|
|---|---|
| Dokument-Nr. ( ID / ND ) : |
|
| Veröffentlicht : |
|
| Dokumententyp : |
|
| Vertragstyp : |
|
| Verfahrensart : |
|
| Produkt-Codes : |
45331000 - Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45343000 - Brandschutz-Installationsarbeiten
45343230 - Installation von Sprinkleranlagen
|
|
DE-Frankfurt am Main: Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen 2020/S 7/2020 10359 Bekanntmachung einer Änderung Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG Postanschrift: Theodor-Heuss-Allee 7 Ort: Frankfurt am Main NUTS-Code: DE712 Postleitzahl: 60486 Land: Deutschland Kontaktstelle(n): Deutsche Bahn AG, Marc Kessler, Richelstraße 3, 80634 München E-Mail: [7]marc.kessler@deutschebahn.com Telefon: +49 89130872584 Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [8]www.deutschebahn.com Adresse des Beschafferprofils: [9]https://bieterportal.noncd.db.de/Portal/ Abschnitt II: Gegenstand II.1)Umfang der Beschaffung II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: 2. S-Bahn-Stammstrecke München Vorabmaßnahmen VE 28c Haltepunkt Hauptbahnhof Bahnhofplatz Referenznummer der Bekanntmachung: 2017/S 247-520815 II.1.2)CPV-Code Hauptteil 45331000 II.1.3)Art des Auftrags Bauauftrag II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: 2. S-Bahn-Stammstrecke München Vorabmaßnahmen VE 28c Haltepunkt Hauptbahnhof Bahnhofplatz II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45331000 45343000 45343230 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: DE212 II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags: Erstellung von Ersatzanlagen der technischen Gebäudeausrüstung Unter anderem: Heizung/Lüftung/Sanitär, Sprinkler, Informationstechnik, Telekommunikation, Elektro (einschließlich Mittelspannungsanlagen/Trafostationen/Verteilung und Beleuchtungsanlagen, sowie Kabelanlagen), Brandschutztechnische Anlage, sowie Anpassung/Verlegung von Leitungen, Kabeln und Kanälen im bestehenden Empfangsgebäude zur Freimachung des Baufeldes. Für mehr Details siehe Ausschreibungsunterlagen. II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession Beginn: 25/04/2019 Ende: 25/07/2019 II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein Abschnitt IV: Verfahren IV.2)Verwaltungsangaben IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag Bekanntmachungsnummer im ABl.: [10]2018/S 110-251472 Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe Auftrags-Nr.: 17FEI29623 V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe: 16/05/2018 V.2.2)Angaben zu den Angeboten Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs Offizielle Bezeichnung: Technische Gebäudeausrüstung SFF GmbH Ort: Weimar NUTS-Code: DEG05 Land: Deutschland Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.) Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.3)Zusätzliche Angaben: VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes Postanschrift: Villemomblerstr. 76 Ort: Bonn Postleitzahl: 53123 Land: Deutschland Internet-Adresse: [11]http://www.bundeskartellamt.de/ VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren Offizielle Bezeichnung: Vergabemmer des Bundes Ort: Bonn Land: Deutschland VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes Ort: Bonn Land: Deutschland Internet-Adresse: [12]http://www.bundeskartellamt.de/ VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 07/01/2020 Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen VII.1.1)CPV-Code Hauptteil 45331000 VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45331000 45343000 45343230 VII.1.3)Erfüllungsort NUTS-Code: DE212 VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung: 12 Im Rahmen des neuen Brandschutzkonzepts wurden neue Türen für die Fluchtwege gefordert, welche ursprünglich nicht notwendig waren. Weiteres wurden gemäß Planprüfung höherwertige Türen (T90 statt T30) für die Trafo Räume gefordert. VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession Beginn: 25/04/2018 Ende: 25/07/2019 VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.) VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs Offizielle Bezeichnung: TGA SFF GmbH Ort: Weimar NUTS-Code: DEG05 Land: Deutschland Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein VII.2)Angaben zu den Änderungen VII.2.1)Beschreibung der Änderungen Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen): 12 Im Rahmen des neuen Brandschutzkonzepts wurden neue Türen für die Fluchtwege gefordert, welche ursprünglich nicht notwendig waren. Weiteres wurden gemäß Planprüfung höherwertige Türen (T90 statt T30) für die Trafo Räume gefordert. VII.2.2)Gründe für die Änderung Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU) Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird: Die Erstellung der Fluchtwege, sowie die Herstellung der baulichen Voraussetzungen der Fluchtwege ist Bestandteil des Hauptauftrages. Insofern ist es mit hohem technischen Aufwand verbunden, einzelne Türen aus dem Gesamtkontext herauszunehmen. Es wäre mit ganz erheblichem Aufwand verbunden gewesen, die Schnittstellen hinsichtlich der Fluchtwege und Türen neu zu definieren. Auch hätte es im zeitlichen Ablauf deutliche Verzögerungen geben, um einen zusätzlichen AN zu koordinieren. Darüber hinaus wäre ein hoher wirtschaftlicher Schaden in der Verzögerung der Hauptbaumaßnahme entstanden. VII.2.3)Preiserhöhung References 7. mailto:marc.kessler@deutschebahn.com?subject=TED 8. http://www.deutschebahn.com/ 9. https://bieterportal.noncd.db.de/Portal/ 10. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251472-2018:TEXT:DE:HTML 11. http://www.bundeskartellamt.de/ 12. http://www.bundeskartellamt.de/ |
